Aşağıdaki koşullar, kamu hukuku veya kamu özel varlıklar altında Alman Ticaret Kanunu, tüzel kişiliğin anlamı içinde tüccarlar ile işlemler için geçerlidir. Bunlar satın alma ya da müşterinin benzer koşullar sapma önceliklidir.
Sapmalar, takviyeleri ve özel onayları yazılı olması gerekir. Sapma ya da yazılı olarak bize tarafından tanınan yalnızca ek müşteri koşullarının yanı sıra teminat sözleşmeleri geçerlidir. taahhüdümüzü içerir, bizi oluşumu ekipman ve sistemlerinin, diğer meclisleri veya bakım yürüten teslim, bu yüzden bizim montaj koşulları ve bakım şartlarına ek olarak uygulanır.
I. Teklif ve sonuç
1. Bizim teklifler (değiştirmek için konuyu) bağlayıcı değildir. Onlar yasal bir teklif sunmak için bir istek şeklinde edilmektedir. yazılı olarak bizim tarafımızdan teyit eğer sipariş sadece bizim tarafımızdan kabul edilir.
teslim veya hizmet kapsamında 2. yalnız sözleşmede geçen sipariş onay. Değişiklikler yazılı onayı gerektirir.
veri, fiyatlar ve diğer fırsatlar üretici broşürleri, teknik doğruluk 3. açıkça saygı ile bizim tarafımızdan sevk değildi, hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
ilerleme ve ürünün genel iyileşme hizmet veya önemli ölçüde kullanmak etkileyen yok 4. Teknik değişiklikler saklıdır.
II. Fiyatlar
1. Tüm fiyatlar ambalaj hariç fabrika eserlerdir. Bu, özellikle maliyet fiyata tahsil edilir.
Fiyatlarımız 2. Geçerli liste fiyatları ve malzemeler, ücret ve genel giderler için geçerli maliyet bileşeni dayalı. Teslimat sözleşmesi 4 ay sonra daha geç kabul edilmektedir ve maliyetler teslimat tarihinden değişti, biz tahsil bizim o an için geçerli liste fiyatına hakkına sahiptir.
III. ödeme
Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe 1. Özellikle, ödemeler teslimat ya da ilerleme sonra ya da taksit ödemelerini borçlu nedeniyle fatura ve prensip aldıktan sonra müşteri ödemeleri herhangi bir kesinti olmadan 10 gün içinde fatura tarihinden sonra yerine getirilmesi için vardır.
2. Ödeme nakit, çek, banka, giro veya posta transferi yapılacaksa. faturaları alınır ise, bu ödeme için sadece yapılır; İndirim ve tahsilat ücretleri ve faiz artı KDV alıcıya tahsil edilecektir.
3. ödeme yükümlülüğü müşteri kısmen veya tamamen varsayılan, o varsa - halel getirmeksizin herhangi bize herhangi bir diğer haklara - bu tarih itibariyle, ayda% 1 faiz hala olağanüstü brüt tutarı üzerinden tahsil edilir. Bildiğim kadarıyla biz vade faiz talep gibi, aynı faiz oranı kabul edilmiştir.
Müşteri ödeme varsayılan ise 4. o aşırı borçluluk önce, ya da bileşim ya da iflas davası açılması talep edildiği ya da bir gecikmiş faturaları veya çek çözmez, onun ödemelerini askıya, bu nedenle tüm ertelenen dahil, açık alacakları derhal ödenecek. Aynı müşterinin ekonomik durumun başka önemli bozulma için de geçerlidir. müşterinin ekonomik durumun önemli bir bozulma meydana, hepimiz mevcut sözleşmelerinden bizim iddiaları için takdirine peşin ödeme veya güvenlik de, talep ve ödeme veya güvenlik kadar performans reddetme hakkına sahiptir. avans veya güvenlik alıcı varsayılan ise, biz makul bir ödemesiz dönemden sonra sigara performans için tüm sözleşmelerin veya talep zararlardan çekebilirsiniz.
o olmadıkça 5. alıcının karşı dava ile mahsup izin verilmez - tartışmasız veya yasal olarak kurulmuş iddiaları ile bir dizi-off - Ek yasal gerekliliklere varlığında. Aynı sözleşmede dokunmayın Aynı şekilde tutma hariçtir.
Alıcı nedeniyle kötü performans garanti taleplerinin paragraf VIII uyarınca varsa 6. o kusurlar bozulma nedeniyle orantılı bir miktar iddia sadece kanun atfedilebilir tutma kendisine borçlu ödeme, hale getirebilir , Bizim garanti yükümlülüğü nedeniyle eksikliklerini tanınan ve bir banka garantisi ile sağlanabilir uygun bir düzey güvenlik sağlanan varsa bile bu hak söz konusu değildir.
IV. Teslimat Gerekli
1. müşteri bir depozito ödemek için ya da kararlaştırılan teslim süresi alıcı bu yükümlülüklerini yerine getirmiş sadece çalışmaya başlar olarak, finansman temini dair kanıt sunmak varsa. Gerekli onayları ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi işbirliği halinde teslim süresi başlaması için diğer koşullar, müşteri tarafından gerekli tüm destekleyici belgelerin varlığı ve.
biz ürünleri kendi bitiminden önce toplanabilir verdiyse 2. teslim tarihi karşılanmaktadır.
sonradan teslim tarihini değiştirerek alıcı tarafından talep edilen By 3. uzatılacak.
Bizim irade, böyle. mücbir sebepler, resmi müdahaleler, grev, vandalizm ve diğer aksamalar, bir emek anlaşmazlığı bağlamında sipariş edilen malların zamanında saptanabilir ve gerekli teslimatta olabilecek gecikmeler lokavtın hale geldikçe, neden neden olmaz 4. Beklenmedik engeller teslimat tarihine makul bir uzantısı. onlar teslim zaten varolan bir gecikme sırasında meydana gelmesi halinde yukarıda belirtilen koşullar da bizim sorumluluğumuzda değildir.
5. Kısmi teslimatlar izin verilir.
Biz varsayılan bizim yükümlülüğü ise 6. aşağıdaki kurallar uygulanır:
Gecikme kastı veya ağır ihmalinden arıza nedeniyle sürece, tazminat alıcıya sorumludur. gecikilen her tam bir hafta boyunca toplam teslimat kısmının değerinin tamamı% 1 seviyesine kadar talep edebilir uğradıkları zararlardan dolayı Alıcı sadece tazminat ihmal% 0.5 maksimum sınırlıdır, gecikme sonucu zamanında değil veya uygun kullanılamadı.
Bölüm IX alıcının cayma hakkı etkilenmemiş kalacaktır.
V. Transferi Risk ve Kabul
1. Teslimat kaleminin riski sadece kısmi teslimat gerçekleşecek ya da biz, başka hizmetler var gibi. Nakliye masrafları veya teslimat henüz kabul edilmemiştir gibi bile alıcıya fabrika tesislerinde ayrıldıktan sonra geçecektir.
Teslimat kaleminin sevk alıcı sorumlu olduğu şartlar sebebiyle gecikirse 2. risk sevk tarihinden itibaren alıcıya geçer.
3. Teslim nesneleri küçük kusurları var ya da eğer sadece kısmi teslimat yapmak için bile kabul edilmelidir. kusurları için sorumluluk alıcıya hakları etkilenmeden kalır.
VI. Alıcının kabul
Alıcı kabul varsayılan ise, biz olabilir - herhangi bir diğer haklara halel getirmeksizin -
Müşteri ona borçlu olan ödeme tamamen belirgin hale gelir sürece derhal faturalandırma (aynı zamanda kısmi faturalar) 1., performansımızı etkilemek için reddediyorum.
2. sözleşmeden makul bir süre sonra çekilme veya non-performans için tazminat talep.
3. Biz sözleşme bedelinin% 15'den fazla bir yaralanma olarak bu durumda iddia yapmak gerekir, bu nedenle bu hiçbir kanıt gerekir; Alıcı, bu anlaşılan paketi daha önemli ölçüde daha düşük kanıt, herhangi bir hasar tahakkuk edilmiş veya yürütmek hakkını saklı tutar.
VII. Tutma Başlığın
Yan iddiaları da dahil olmak üzere - - karşılıklı iş ilişkisi 1. Tüm öğeler doğan tüm iddiaların tam ödeme kadar bizim mal teslim kalır.
Teslimat öğeleri diğer bize ait olmayan işlenir 2. Eğer, biz işleme anda bize teslim mal ve diğer malların değeri ile orantılı olarak yeni bir öğe sahipliğini elde eder. Yeni öğe bu hükmün anlamı içinde mal saklıdır. 2 BGB geçerli değildir 946 paragraf §.
3. alıcı hangi başlık bizim tutma, ne sözü aittir, ne de güvenlik olarak atamak nesneler olabilir. Ekte veya üçüncü kişiler tarafından haklarımızın başka bozulma müşteri hemen bize bildirmeniz gerekir.
4. Alıcı iş operasyonlarının normal akışı içinde mal satmak hakkına sahiptir. ayrılmış mallar sadece rezervasyon altında satmak olabilir. Doğru ödemeleri veya alıcının görünen ekonomik zorluklar içinde sona erdikten satmak için. mal sahibi ile Alıcı hakkı o borçları içine alır, gider yanlış veya sözleşmenin diğer ihlali durumunda koşullu mal davranır. İsteğimiz alıcı başlığı tutulması altında teslim edilen malların nerede ve satış doğan iddialar üzerine bize herhangi bir zaman bilgi vermek zorundadır. Müşteri bizim mülkiyet haklarını korumak için, aksi takdirde gerekli tüm bilgileri bize sağlamak zorundadır.
Alıcı malları satan 5. Eğer o işleri yerine getirmek için kullanılan ya da tedarik sözleşmesi çalışır ya da o kiralanan, bu yüzden burada tüm bizim iddiaları güvenliğini sağlamak için tüm yan haklara sahip müşterilerine karşı bize onun ilerideki iddialarını atar. bir sonraki duyuruya kadar müşteri atanan iddiaları toplamak için yetkilidir. İsteğimiz, müşteri gerekli belgelerin üzerinde müşteri ve el karşı haklarını savunmak için gerekli bilgileri bize sağlamak için müşteriye bilinen atama verecektir. Koleksiyonun tüm masraflar ve müşteri tarafından herhangi bir müdahale.
6. Eğer mülkiyet ayrılmaz bir parçası olan alıcı bir arsa bağlı şekilde mal, yani sipariş parti, o bize tüm yan haklar ile kira iddia belgeyle, bu özelliği kiraya hakkı hak edilmiştir.
7. sigortaların değeri fazla% 25 mevcut iş ilişkisinden Alıcı karşı iddiaları aşıyor, bu yüzden bizim takdirine bize hak menkul serbest zorunda müşteri tarafından talep varsa.
Sipariş yazılımı 8. Eğer, TST electronics GmbH tüm telif hakları esastır. alıcı düzeltilmiş teslim yazılımı düzenleme ve / veya çoğaltmak için değil.
9. Alıcı, çalışanları, serbest ve müteahhitler bu durumda emanet edilecek, yenilemek veya herhangi bir şekilde değiştirmek için sipariş yazılım analiz etmek yasaktır. sözleşme yazılım veya diğer kod formları içine çeviri çeşitli üretim aşamalarını tersine tüm yolları yasaktır.
üretim aşamalarının tersine mühendislik 10. herhangi bir girişim, sipariş yazılım kod değişikliği veya yetkisiz kopyalanması veya çoğaltılması ya da keyfiles derhal yürürlüğe sözleşme ve € 100.000,00 cezası sona yol açar.
VIII. Sorumluluk teslimat hatalarına
Teslimat hatalarına için, başka iddialar şu şekilde dışlanması yükümlüdürler:
1. mal hedefe geldikten sonra müşteri tarafından derhal muayene edilmelidir. Bariz kusurlar hemen mücevher vardır. 377 fıkra 1 HGB (Alman Hukuku) talepte bulunma §. buradaki konuyu kullanarak kusurları keşfinden sonra bu daha fazla zarar görmesini önlemek için gerekli olması durumunda, derhal durdurulmalıdır olmaktır.
2. Alıcı sipariş yazılımı kullanmadan önce işlenen kendi donanım ve yazılım ortamında yazılımın işlevselliğini test etmektir. Aynı şekilde diski inceleyecek ve kusurlar için teslimat üzerine baskı belgelerinde muhtemelen mevcut. Eksiklikler tespit edilirse, bu TST elektronik GmbH ayrıntılı olarak açıklanan yazılı derhal bildirilir bulunmaktadır. Yanı sıra hata oluşur hangi koşullar altında olarak.
Bir arıza veri veya bilgilerin çoğaltılması veya konum müşteri tarafından istenirse 3. ücretsiz olarak kullanılabilir hale gerekir.
4. yazılım veya donanım yüklemeden önce, Alıcı yeterli önlemler yapacaktır. Bu, işletim sistemi ve yazılım yüklü ve etkilenen her bilgisayarın veri setleri ile ilgilidir. Etkilenen bilgisayar, yazılım ya da yazılım parçaları monte edilecek olan tüm cihazlar.
Bir bilgisayardaki diğer yazılımlar ile sipariş yazılım uyumlu değilse 5., o zaman tazminat hakkı yok izler.
6. Bizim sorumluluk sadece müşteri çalışma koşulları ve uygun kullanım sırasına göre belirtilen altında oluşan hataların için de geçerlidir. Temelde bizim yazılı izni olmaksızın yürütülen veya yanlış onarımlar gelen değişimler boyunca nedeniyle yanlış bakım, montaj, kablolama, üçüncü şahıslar tarafından kaynaklanan herhangi bir hata içermektedir. Ayrıca normal aşınma ve yıpranma içermez. Temelde, bizim tarafımızdan teslim ürünler (havada tanımlandığı gibi) yalnızca kalifiye personel tarafından monte edilecek ve devreye koymak vardır. Biz sadece bir parça garanti varsayalım. Bizim garanti doğal aşınma ve yıpranma ne zarar, risk transferinden sonra sebebiyle yanlış kurulum veya alıcı veya üçüncü şahıslar, yanlış veya kusurlu kullanım, aşırı zorlanma, uygunsuz ekipman, hatalı inşaat işleri, uygun olmayan yapı veya kimyasal ile devreye için geçerli değildir elektrokimyasal veya elektrik etkiler. Biz sitede herhangi bir servis işlemleri için sorumlu değildir. tadilat veya onarım sözleşme bizim rızası konusu olmadan müşteri tarafından ya da üçüncü bir şahıs tarafından yapılmış ise bir garanti yükümlülüğü sona erer.
Yeni parçaların yedek parça teslimatlar için 7. biz kurulum tarihinden max 12 aylık bir süre için yasal garanti varsayalım. doğumdan sonra 15 ay.
Bir garanti talebi yapıldığında 8. Eğer, biz arızalı parçaları düzeltmek için ya da bir kusur içermeyen bizim seçeneği teslim öğesi veya arızalı parçayı değiştirmek zorundadır.
9. biz gerekli tamiratları ve yedek parça temini gördükleri tüm üstlenmek, Alıcı bize gerekli zaman ve fırsat verecektir. O reddederse, biz kusurları için sorumluluk salınır.
yabancı ürünlere bizim teslimatlar, biz alıcıya bizim garanti yükümlülüğünü yerine getirmek için tedarikçilere bize haklı garanti iddiaları devretmek imkanı saklıdır durumunda 10.. onu mahkeme dışında kendisine tahsis talepleri zorlamak için kanıtlanabilir imkansız veya mantıksız değilse alıcı tamamlamak için sadece emin olmak için bu durumda bizi alabilir. Talep üzerine müşteriye garanti talepleri uygulanması için gerekli tüm bilgileri geçecek.
Biz yasal dezavantajlar olmadan eksikliklerin giderilmesi için reddedebilir 11. müşteri ödeme kusurları makul oranda bir ölçüde engeller ona borçlu şartıyla.
Teslimat ürün ev gereçleri yenilenmiş değil, kullanılan, bu nedenle herhangi bir garanti hariç olması durumunda 12..
Basit ihmal 13. Bir başka garanti bizim tarafımızdan ödenmez. Özellikle, alıcı doğrudan veya dolaylı zararlar için tazminat talep edemez.
tazminat talebi nedeniyle bir güvence mülkiyet yokluğu haklı olduğunda tek istisna değildir.
sahte güvence kasıtlı veya ağır ihmal yasal temsilcileri veya üst düzey çalışanları tarafından olmadıkça - - bu durumda da doğrudan veya dolaylı zararlar için tazminat taleplerini hariç.
14. ağır ihmal veya kasıt biz, tazminat kanuni hükümler uyarınca Alıcıya borçlu bu kasıtlı veya ağır ihmal hatası doğabilmektedir sağladı. zarar sipariş hacmi oluşturan tutarın olağanüstü ve öngörülemeyen zarar sınırlı olacaktır.
15. Alıcı bir satış sonrası servis kendi hesabına ve kendi riski ödeyecektir.
IX. çekilme müşterinin sağ
1. görevdeki hizmetler imkansız, Alıcı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir olacaktır. Kısmi performans ona hiçbir ilgi ise kısmi imkânsızlık içinde alıcı bu sadece hakkına sahiptir. kabul varsayılan sırasında veya alıcının kusuru imkansızlığı varsa, bir o kadar karşı yükümlü kalır.
2. Biz performans varsayılan ve § 326 BGB o tarihten sonra performans kabulünü reddeder ve son bizim hatamız, alıcı tarafından saygı olmadığını ifade beyanı ile makul bir uzantısı doğrultusunda bize müşteri verirse çekilme hakkına sahip.
X. Özel sağ öngörülemeyen olaylar çekilme
bölüm IV. 4'teki gibi öngörülemeyen olaylar, büyük ölçüde ekonomik önemi ya da performans içeriğini değiştirmek veya önemli ölçüde operasyonlarını etkileyebilecek, biz sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
Biz iptal bu haktan istiyoruz, bu yüzden teslim süresi bir uzantısı başlangıçta alıcı ile kabul edildi bile, derhal olayın yankıları fark ettikten sonra müşteriyi bilgilendirmek yapın.
zararlar için değil bu durumda müşteri iddia ediyor.
XI. olanaksızlığı u kaynaklanan hasarlar. Pozitif ihlali
1. Tüm ya da hasarlar için yasal hükümler çerçevesinde Alıcıya borçlu imkansız bizim tarafımızdan temsil edilecek parçası ise, hata atfedilebilecek kasıt veya ağır ihmal olması şarttır. Biz imkansızlık sadece ihmal yoluyla verdirdiler var mı, kanıtlanmış tazminat hakkı performansı etkilenen kısmının alıcı ile kabul edildi dikkate,% 5'i ile sınırlı olacaktır.
Alıcı bir tüccar, sadece imkansızlığı ihmalkar hariçtir için tazminat talebi ise. Arıza bizim yasal temsilcileri ya da yöneticileri suçlama olmadıkça aynı, ağır ihmal durumlarında geçerlidir.
Biz değil ihmal ihmal sorumlu yoksa 2. sözleşmenin olumlu ihlalinden zararlardan iddiası alıcı vardır. Karşıda ticari orderers sadece önceki paragraf XI uyarınca da ağır ihmal sorumludur. 1, paragraf. 2
XII. başka talepler hariç
Bu satış ve dağıtım tamamen sözleşmeli alıcıya tahakkuk edebilir çekilme, azaltılması veya zararlardan tüm iddiaları içeriyor. zorunlu yasal hükümler hariç tutulmasına izin olmadıkça bu satış ve dağıtım iddiaları veremez sürece, bu tür iddialar, dışlanır.
XIII. Yerine getirilmesi ve yargı
Ayrıca faturaları ve çekler -Hagen (Westphalia), Almanya için - tüccar için performans ve yargı yerleştirin.
XIV. Son Hükümler
Bu Koşulların bireysel hükümlerinin geçersizliği geri kalan geçerliliğini etkilemez. Geçersiz hükümler yeniden yorumlandı veya mümkün olduğunca elde edilir ekonomik başarı onlarla çabaladı değişti koşullara uyum olacaktır. Bu mümkün değilse, ilgili hükümler yasal hükümler ile değiştirilmek üzere olan.